關于材料價格上漲的問題
- 分類：招標實務
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2013-05-08
- 訪問量：
【概要描述】問： 一建設工程項目在發出中標通知書后，中標人履行合同一段時間后停工。停工時間超過項目工期，在此期間材料價格上漲，中標人和招標人就市場的材料價格調整協商不一致，這樣情況應怎樣處理？招標人可以對該項目重新招標嗎？? 答： 唐廣慶： 履行合同就意味著招標已經終止。發生在合同執行過程中的問題，應當用雙方簽訂的合同條款規定處理。如果合同條款未規定的問題，也應按《合同法》進行處理。不能說“雙方意見不
關于材料價格上漲的問題
【概要描述】問： 一建設工程項目在發出中標通知書后，中標人履行合同一段時間后停工。停工時間超過項目工期，在此期間材料價格上漲，中標人和招標人就市場的材料價格調整協商不一致，這樣情況應怎樣處理？招標人可以對該項目重新招標嗎？? 答： 唐廣慶： 履行合同就意味著招標已經終止。發生在合同執行過程中的問題，應當用雙方簽訂的合同條款規定處理。如果合同條款未規定的問題，也應按《合同法》進行處理。不能說“雙方意見不
- 分類：招標實務
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2013-05-08
- 訪問量：
詳情
問：
一建設工程項目在發出中標通知書后，中標人履行合同一段時間后停工。停工時間超過項目工期，在此期間材料價格上漲，中標人和招標人就市場的材料價格調整協商不一致，這樣情況應怎樣處理？招標人可以對該項目重新招標嗎？
答：
唐廣慶：
履行合同就意味著招標已經終止。發生在合同執行過程中的問題，應當用雙方簽訂的合同條款規定處理。如果合同條款未規定的問題，也應按《合同法》進行處理。不能說“雙方意見不一致”就終止合同，就可重新招標。因不知你們的合同是如何規定的，因此本人按九部委編制的2007年版《標準施工招標文件》中的合同條款的規定，結合你們的問題處理如下：
1．首先應劃定產生爭議的原因和責任。如果停工原因和責任是承包人引起的，那么延誤至原工期以后的物價調整，就應選擇對發包人有利的條件調整。即物價上漲時，按承包人投標時的物價水平結算；如果物價下降時，應按現行物價結算。如果停工原因和責任是發包人引起的，那么延誤至原工期以后的物價調整，則應當按現行物價調整。即物價上漲時，應該補物價價差。如果物價下降時，按現行價格價差扣還。
2．如果按上述原則處理，合同雙方意見仍不一致時，則由監理工程師通過協商進行處理。經協商取得一致意見后，按一致意見進行處理；如果仍無法取得一致意見時，監理工程師可以依據合同規定原則確定處理意見。如果合同雙方無異議，就按監理工程師意見執行；如果合同任何一方不同意監理工程師的決定，就將這個爭議提交給“爭議評審組”（請見2007年版《標準施工招標文件》中的合同條款的第24款爭議的解決）解決。如果合同雙方對爭議評審組的評審意見無異議時，監理工程師就按評審意見處理；如果合同任何一方不同意爭議評審組的評審意見時，合同雙方通過協商友好解決。如果不能友好協商解決時，應按合同規定的條款，由反對方提交仲裁機構仲裁或提交法院訴訟裁決。
3．如果發包人或承包人執意終止合同時，應按以下原則處理（請見2007年版《標準施工招標文件》中的合同條款的第22.1款承包人違約和第22.2款發包人違約）：
如果承包人違約逾期完工，監理工程師要求趕工，但是承包人仍不采取有效措施，那么發包人有權決定終止合同。一旦終止合同并發出通知后，發包人可派員進駐施工場地，另行組織人員或委托其他承包人施工（即通過重新招標選擇新的承包人）。其結算按以下原則進行：（1）監理工程師商定或確定承包人實際完成工作的價值，以及已經提供的材料、施工設備、工程設備和臨時工程等的價值；（2）查清各項付款和已扣金額，包括承包人應支付的違約金；（3）向承包人索賠由于終止合同給發包人造成的損失（包括完成剩余工程通過重新招標增加的費用）；（4）結清合同款項。
如果由于發包人違約造成工期逾期，那么承包人應向發包人發出通知，要求采取有效措施糾正違約行為。如果發包人仍不履行合同義務，那么承包人有權向發包人發出終止合同的通知，并有權按以下原則結算：（1）合同終止日以前所完成工作的價款：（2）承包人為該工程采購并已經付款的材料、工程設備和其他物品的金額；（3）承包人為完成工程所發生的，而發包人未支付的金額；（3）承包人撤離施工場地以及遣散承包人員的費用；（4）由于終止合同應賠償的承包人損失（包括剩余工程價值的核定利潤損失）；（5）按合同約定應支付的其他金額。
按上述原則處理完畢后，才能重新招標，選擇新的承包人，繼續進行剩余工程的施工。所以這不是依靠簡單方法就能處理好的問題，建議應慎重處理，盡量不要終止合同。
來源：《招標采購管理》
掃二維碼用手機看
上一個:
兩階段招標中設計單位可以參加施工投標嗎
上一個:
兩階段招標中設計單位可以參加施工投標嗎
